S.S KIZILTEPE Zahireciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yapım İnşaatı İşi

İhale Şekli: Açık ihale usulü kapalı zarf

I- YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- Yapılacak işin Konusuna İlişkin Bilgiler
Yapılacak işin konusu;
a) Adı : S.S KIZILTEPE Zahireciler toplu işyeri yapı Kooperatifi
b) Niteliği : S.S KIZILTEPE Zahireciler toplu işyeri yapı Kooperatifi Yapım İnşaatı İşi
c) Türü : Açık ihale usulü kapalı zarf (ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL)
d) Miktarı : 1 Adet İdari(yönetim) binası ,251 Adet işyeri 2 adet banka ofisleri 12 adet nakliyeci dükkanı, 5 adet tamirci dükkanı, 2 adet kantar ve dükkanları, 16 adet ticari dükkan, 245 adet depo 1 adet genel w.c , yapım (altyapı ve üst yapı kanalizasyon , temiz su, yol, çevre duvarı giriş kapısı ,vs.) İşi
e) Yapılacağı Yerler :Çitlibağ köyü yolu üzeri Kızıltepe
f) İşin Başlama Tarihi : Sözleşmenin tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (On)gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
g) İşi Bitirme Tarihi : Yer Teslimi Yapıldıktan Sonra 660 Takvim günü içinde işi bitirilecektir.

Madde 2- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1-İş sahibi İdarenin;
a) Adı :S.S Kızıltepe Zahireciler toplu işyeri yapı kooperatifi
b) Adresi : Buğday pazarı B blok kat 2 no:10 KIZILTEPE- MARDİN
c) Telefon numarası : 0482 312 4604-0482 312 31 11
d) Faks numarası : 0482 313 29 58
e) E- posta : serifoter@hotmail.com

Madde 3- Yapılacak işe İlişkin Bilgiler
Yapılacak işe ilişkin bilgiler;
a) İhale tarihi : 17/07/2010 cumartesi
b) İhale saati : 13:00
c) Teklifin nereye verileceği : Buğday pazarı B blok kat 2 no:10 müzayede salonu KIZILTEPE

Madde 4- Yapılacak işin Dokümanın Görülmesi ve Temini
a) Yapılacak işin dokümanının görülebileceği yer : Buğday pazarı B blok kat 2 no:10 KIZILTEPE
b) Yapılacak işin doküman satış bedeli : 1.000,00 TL
c) İstekli yapılacak işin dokümanını satın almakla, dokümanı oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

Madde 5- Yapılacak işin Dokümanının Kapsamı
5.1- Yapılacak işin dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari şartname.
b) Teknik şartname
c) Sözleşme Tasarısı
d) Yapım işleri Genel şartnamesi
e) Standart formlar
f) Projeler (cd)
5.2- İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
5-3- istekliler, yapılacak işte idarenin belirlediği iş miktarından az miktarda iş yapmayacaktır. Az miktarda iş yapıldığı belirlendiği takdirde iş iptal edilip teminat gelir olarak kayıt edilir. Belirtilen işten fazla iş yapıldığı takdirde, fazla yapılan işe ödeme yapılmayacaktır.
5-4- Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.
5-5- Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılabilir. tebliğ tarihi bildirilen gün sayılır.

II- YAPILACAK İŞE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 6- Yapılacak işe Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
6.1-İsteklilerin yapılacak işe katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
6.1.1.Adres beyanı,
6.1.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
a) - Gerçek kişi olması halinde, yapılacak işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından bu işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
6.1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. (noter tasdikli)
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kooperatif hesabına yatırdığına dair makbuzlar.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
f) Alt yüklenici çalıştırılmasına hiçbir şekilde kısmen veya tamamını alt yükleniciye vermeyeceğine dair taahhütname.
g) Teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin İdarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli.
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
i) ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesinin sunulması zorunlu olmayıp tercih eden suna bilir(Ortak girişim halinde tek ortak tarafından sunulması yeterlidir)
j) Bankalar dan temin edilecek belgeler:
İstekliler, mali durumlarını göstermek üzere bankalardan temin edecekleri banka referans mektubunu vereceklerdir. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olmayacaktır.
b) Yukarıdaki bentte belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
c. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
d) İhale tarihinde firmanın hesabında en az 400000 tl olduğuna dir banka hesabı ekstresi 400000 tl nakit ti belgeleyemeyen istekli firmaların teklifi değerlendirilmeyecektir,
6.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
1 adet inşaat mühendisi firma bünyesinde son 1 yıl da (ihale ilanından geriye dönük) çalıştığına dair ssk bordrosu …. Destekleyici belgeler
6.2.1- İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
1 adet İnşaat Mühendisi 10 yıl deneyimli
1 adet mimar
1 adet harita mühendisi 3 yıl deneyimli
1 adet Makine Mühendisi 5 yıl deneyimli
1 adet Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi
Yukarıda belirtilen Teknik Personelleri işin başında bulunduracağına dair taahhütname verilecektir.
6.2.2- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
Yapılacak iş için Betonarme Bina yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. İsteklinin, son 5 ( beş) yıl içinde yurt içinde kamu sektörü veya Özel sektörden alınmış olmak üzere, sözleşme bedelinin en az % 50’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen yapılacak işin konusu veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50’si oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi.
Şirketin en az %51 hisseye sahip ve en az 5 yıllık şirkete ortak olan mühendislerin, üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
Ayrıca yüklenici firma,İş üzerine kalması durumunda ,anlaşacağı çelik konstrüksiyon imalatçısının son 5 ( beş) yıl içinde yurt içinde kamu sektörü veya Özel sektörden alınmış olmak üzere, verdiği teklifin en az % 30’u oranında gerçekleştirdiği veya % 30’u oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen çelik bina yapım işi ile ilgili iş deneyim belgesini sunacaktır.
6.2.3- Yapım işi ile ilgili dokümanının satın alındığına dair belge
6.2.4- Teklif mektubu
a-İhale usulünde teklifler yazılı olarak yapılacaktır.Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı ,soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır.Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ,kaşesi veya mührü basılır.Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b- Teklif mektubunda ihale dokümanın tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ,teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması üzerine kazıntı silinti , düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad ,soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazıntı , silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
c-Teklifler bizzat istekli kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanına verilir.posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınamaz.
6.3- Yerli veya Yabancı istekliler Teklif verebileceklerdir.

Madde 7- Yapılacak işin Yabancı İsteklilere Açıklığı:Bu yapılacak işe yabancı uyruklu istekliler katılabilir

Madde 8- Yapılacak İşte Saf Dışı Bırakılma Nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, yapılacak işin dışında bırakılacaktır
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan,
b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,
c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,
d ) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
e ) İhale tarihinden önceki 5 ( beş ) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
f ) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
g ) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve / veya sahte belge verdiği tespit edilen,

Madde 9- Teklif Hazırlama Giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, yapılacak işin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 10- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi
10.1- İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.
10.2- İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
10.3- Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 11- Alt Yükleniciler
Yapılacak işin konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 12- Teklif ve Sözleşmenin Türü İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden verecektir.Değerlendirme sonucu, üzerine kalan yapılacak iş; istekli ile Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.

Madde 13- Teklifin Dili Teklifin dili Türkçe’ dir

Madde 14- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Lirası (TL) ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kllanılır.

Madde 15- Tekliflerin Geçerlilik Süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, teklifin verildiği tarihten itibaren en az 30 iş günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 16- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar
16.1- İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.
16.2- Gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 17- Geçici Teminat
17.1- İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
17.2- Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre, teklif geçerlilik süresinden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Madde 18- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
18.1-Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
Tedavüldeki Türk Parası,
Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
18.2- Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 19- Geçici Teminatın Teslim Yeri
Teminat mektupları, teklif zarfının içinde değerlendirme komisyonuna sunulur.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 20- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve\veya İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği
Teklif değerlendirme komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek yapılacak bu işi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez ve istekliler hiçbir hak iddia edemez. Komisyon ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

Madde 21- Yapılacak işin Kararının Onaylanması
21.1- Yapılan bu iş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp komisyon yetkilisi komisyon kararını onaylayıp onaylamamakta serbesttir.
21.2- İdare,komisyon kararını, komisyon yetkilisince onaylanmadan önce, işi yapmaya hak kazanan isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi komisyonun kararına ekleyecektir.
21.3- Komisyon yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş (5) iş günü içinde bu kararı onaylar veya iptal eder.
21.4- Yapılacak iş; kararın komisyon yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
21.5- İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları , onaylandığı günden itibaren en geç 3(üç) iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline, imza alınmak suretiyle tebliği edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

Madde 22- Kesinleşen komisyon Kararının Bildirilmesi ve Sözleşmeye Davet
22.1- Kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beş ( 5 ) gün içinde, üzerine kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
22.2- İsteklinin, komisyon kararının tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır.

Madde 23- Kesin Teminat
Yapılacak iş, üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, yapılacak işin bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Madde 24- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
24.1-Yapılacak iş üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 8 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 22.2 inci maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.
24.2- Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın yapılacak iş üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek yapılacak iş iptal edilir.

Madde 25-Yapılacak işin Sözleşmeye Bağlanması
25.1- İdare tarafından yapılacak işin dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, komisyon yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.
25.2- Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 26- Ödeme Yeri ve ŞartlarıSözleşme bedelinin %35 lik dilimi sözleşme tarihi ile 15.08.2011 tarihleri arasında. %35 lik 2.dilim 15.08.2011 ile 15.08.2012 tarihleri arsında her ay düzenlenecek hak edişlerle anlaşmalı bankalardan ödeme yapılacaktır. Kalan %30 luk son dilim işin bitirilmesinden sonra 12 eşit taksitler halinde ödeme yapılacaktır.

Madde 27- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı Yükleniciye taahhüdünü gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 28- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları
Yükleniciye herhangi bir fiyat farkı verilmeyecektir.

Madde 29- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi
29.1- Sözleşmenin imzalanmasından itibaren (5) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
29.2- İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 660 (altıyüz altmış ) takvim günüdür.

Madde 30- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
Doğal afetler, Kanuni Grev, Genel Salgın Hastalık, Kısmi veya Genel Seferberlik İlanı ve gerektiğinde bakanlık tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlarda dahil olmak üzere komisyon tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi için yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin komisyona yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Madde 31- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi
Sözleşme ve yapılacak işin dokümanındaki hükümler çerçevesinde, ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya İdare yetkilidir.

Madde 32- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar
Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin onbinde 5’i oranında gecikme cezası kesilir. Ayrıca Yüklenici firma inşaat alanında belirtilen sayıda ve nitelikte teknik eleman bulundurmaması durumunda idarenin verdiği süreye kadar her teknik eleman başına günlük 200 tl günlük ceza verilecektir.İdarenin belirttiği süre içinde yüklenici firma teknik eleman sorunun çözmemesi durumunda idare işi fes edip kesin teminatına el koyulacaktır ve Sözleşme fes edildikten sonra yüklenici firmaya yaptığı işlerle ilgili hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

Madde 33- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
Sözleşme konusu işin denetim ve kabul işlemleri sözleşme tasarısında ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir.

Madde 34- Yapım İşinin Kısmi Kabulü
Sözleşme konusu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.

Madde 35- İş ve İşyerinin Sigortalanması
a)-Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptırmak yükleniciye aittir .Bundan çıkacak sorunlardan idare hiçbir şekil de sorumlu değildir.
b)-Yüklenici yapacağı iş ve çalıştıracağı işçiler için vergi ,sigorta işsizlik sigortası ve fonlardan dolayı ilgili kurum ve kuruluşlara direkt olarak sorumludur.
c)-Yüklenici elemanlarının 506 sayılı SSK 4857 sayılı iş kanunu ile diğer yasalardan doğan hakları yüklenici tarafından yerine getirecektir. Bu konuda yüklenicinin idareden bir talebi olmayacak ve bu nedenlerden dolayı doğacak tüm tazminatlar yükleniciye ait olacaktır.
d)-Yüklenicinin çalıştıracağı işçilerin iş yerinde uğrayacağı iş kazaları ve sonuçlarından yüklenici sorumludur.Bütün hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve doğrudan yükleniciye ait olacaktır.İşin ifası sırasında yüklenici elemanlarının 3. kişilere verebilecekleri tüm zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacaktır.

Madde 36- Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli
İdare ile yüklenici arasında doğacak her türlü anlaşmasızlıklar yetkili makam tarafından çözülür. Bu makam ihtilafları çözemediği taktirde anlaşmasızlıklar ile ilgili davalar idarenin bulunduğu yer olan KIZILTEPE Mahkemelerince çözülecektir.

DİĞER HUSUSLAR
1- İdare işin süresi boyunca 1 adet inşaat mühendisi 'ni kontrol amiri 1 adet mimarı'ni da kontrol ve denetim elemanı olarak şantiyede bulunduracaktır.İnş.Müh. ve mimarın ücretleri yüklenici tarafından ödenecektir.
Ayrıca Makine ve Elektirk aşamasında kontrolluk ücreti yüklenici tarafından ödenmek kaydıyla idare tarafından Elektrik Müh.ve Makine Müh. Görevlendirilecektir. (Teknik elemanların toplam ücreti aylık ortalama 5.000,00 TL+SSK Ücreti).
3-Yüklenici idarenin kullanımı için donanımlı ve klimalı bir odanın tahsisini yapacaktır.Ayrıca idarenin kullanacağı wc Lavabo yapılacaktır.4*6 m ebatlarında
4-İşin başlangıcında şantiye için gerekli olan elektrik ,su işlemleri ve bedeli yüklenici tarafından karşılanacak.
5. istekli firma teklif ettiği fiyatı her iş kalemine göre analizli olarak verecektir.
6. İdari ve teknik şartname ile projeler arasında olası uyumsuzlukta idare dilediğini uygulamakta serbest tir
7.İdare kamu ihale kurumuna tabi değildir.ihaleyi dilediği bedele dilediğine vermeye serbesttir.
8.İhale komisyonu dilediği istekliden teklif edilen fiyatı güncellemesini isteyebilir